解答中
我有个工程项目，签了合同的，报的是从下到上的均价，今年5月份因业主资金问题 ，发…
我有个工程项目，签了合同的，报的是从下到上的均价，今年5月份因业主资金问题 ，发给我的发包方口头通知停工，口头通知停工后我方还为发包方把模板和支模内架拆了，支模内架的钢管.扣件.顶托全部帮发包方清理并打包上车还给租赁公司了，目前我方只做了基础，全部地下室 ，地上一层，有一栋做了地上二层，这些全部都是施工难度大且人工和辅材（我方带辅材的）投入最大的，后期好做且人工投入少的又做不了，导致我方亏损严重 ，民工工资出现很大的缺口（按合同上的均价我方完成的工作量的工程款发包方已全部付清），催他们开工始终没有明确答复，这个情况我方有没有什么合理合法的办法向发包方要求补偿？
律师解答（1）
董
董抱朴律师
律师
1、均价合同本身不支持单纯 “前期成本高、后期没活” 直接补差，该商业风险原则自担;但发包方资金原因口头停工属于发包方违约，你有权索赔两类款项：
①停工后你额外支出：模板支架拆除、钢管扣件清理打包、转运还租赁公司产生的人工、机械费;
②长期停工造成的合理损失(窝工、管理成本等)。
2、紧急操作：立即发 EMS / 正式工作联系单，书面确认：5 月因业主资金问题发包方指令停工、复工时间不明;列明你已额外实施拆除、清理转运工作，保留聊天记录、影像、人工租赁凭证，把口头停工转为书面证据。
3、两条维权路径
①协商：提交索赔清单，要求支付停工后新增拆除清理费用，并协商合同终止补偿;
②协商无果：催告合理期限仍无法复工，可书面解除施工合同，起诉主张：额外施工费用、停工损失;单纯工程量盈亏差价法院一般不支持，重点抓住停工衍生支出索赔。
4、提示：尽快停止新增投入，避免损失扩大，扩大部分难以索赔。